Настоящий документ представляет собой публичное предложение (далее — «Оферта») индивидуального предпринимателя РОМАШОВА КИРИЛЛА АНДРЕЕВИЧА, ИНН: 772352366043 (далее — «Исполнитель»), заключить с физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом договор на оказание услуг по разработке программного обеспечения и автоматизации бизнес-процессов на условиях, изложенных ниже.
1. Общие положения
- В соответствии со статьей 437 ГК РФ лицо, произведшее Акцепт (полное и безоговорочное принятие) Оферты посредством оплаты услуг, становится Заказчиком. Акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, указанных в Оферте.
- Датой заключения Договора считается дата Акцепта (произведения оплаты по счету).
- Исполнитель вправе изменять условия Оферты в одностороннем порядке путем публикации новой версии на сайте nortronix.ru не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления изменений в силу. Продолжение пользования услугой считается согласием с новыми условиями.
- Заказчик подтверждает, что предоставленные им контактные данные (электронная почта, телефон) являются надлежащими для официальной переписки и согласования условий оказания услуг.
2. Термины и определения
- Оферта — публичное предложение Исполнителя на данной странице.
- Договор — договор оказания платных услуг, заключаемый путем Акцепта Оферты.
- Исполнитель — РОМАШОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ, ИП.
- Заказчик — лицо, принимающее (акцептующее) Оферту путем оплаты услуг.
- Услуги — услуги по разработке программного обеспечения, его интеграции с системами (1С, системы учета, маркетплейсы и т.д.), автоматизации бизнес-процессов и оказанию сопутствующей технической поддержки.
- ТЗ (Техническое задание) — документ с описанием требований к разрабатываемому ПО, подписанный обеими сторонами.
- Доработка — внесение правок или улучшений в уже сданный продукт согласно выявленным недостаткам.
- Акт сдачи-приемки — документ, подтверждающий передачу готовой работы от Исполнителя Заказчику.
3. Предмет и порядок заключения договора
- Исполнитель обязуется разработать программное обеспечение и/или выполнить работы по автоматизации в соответствии с техническим заданием Заказчика. Заказчик обязуется оплачивать услуги на условиях, указанных в Договоре.
- Услуги оказываются на основе индивидуального расчета стоимости. Исполнитель выставляет счет на авансовую часть (обычно 50-70% от полной стоимости согласно типу проекта).
- Обязательства Исполнителя возникают только после поступления авансового платежа на счет.
- Дата начала работ определяется по согласованию сторон, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения полной оплаты авансовой части.
- Сроки выполнения работ определяются в техническом задании и проекте договора.
4. Процесс разработки и сдачи
- Перед началом работ стороны согласовывают и подписывают Техническое задание, в котором указаны все требования к функционалу, сроки, стоимость и условия сдачи.
- Исполнитель предоставляет работу в согласованном формате (как правило, готовое приложение, исходный код, документация).
- Заказчик имеет право запросить доработку в течение 10 (десяти) календарных дней после получения готовой работы. Замечания должны быть направлены Исполнителю в письменной форме.
- Исполнитель обязуется произвести до 3 (трех) раундов доработок в соответствии с требованиями ТЗ без дополнительной оплаты. Доработки, выходящие за рамки ТЗ, оплачиваются отдельно.
- По завершении всех доработок (или после истечения 10 дней без замечаний) подписывается Акт сдачи-приемки. При отсутствии подписи Заказчика в течение 10 рабочих дней Исполнитель вправе считать работу принятой и потребовать окончательный платеж.
5. Права и обязанности сторон
5.1 Обязанности Исполнителя
- Разработать ПО или выполнить работы по автоматизации в соответствии с ТЗ и в установленные сроки.
- Предоставить готовый продукт в согласованном формате с необходимой документацией.
- Провести до 3 раундов доработок на соответствие требованиям ТЗ без дополнительной оплаты.
- Оказывать техническую поддержку и консультации согласно выбранному тарифу.
- Соблюдать конфиденциальность информации Заказчика.
- Незамедлительно информировать об обнаруженных препятствиях к выполнению работ.
5.2 Права Исполнителя
- Не начинать работы при неполной авансовой оплате.
- Привлекать третьих лиц (субподрядчиков) при условии подписания соглашения о конфиденциальности.
- Сохранять авторские права на разработанный код и документацию (если иное не оговорено в ТЗ).
- Потребовать оплату за доработки, выходящие за рамки согласованного ТЗ.
- Использовать наименование Заказчика и описание проекта в маркетинговых целях с согласия Заказчика.
5.3 Обязанности Заказчика
- Оплачивать услуги согласно согласованной смете в установленные сроки.
- Предоставить полную и достоверную информацию для разработки.
- Согласовать и подписать Техническое задание до начала работ.
- Направить замечания по доработкам в течение 10 дней после получения готовой работы.
- Подписать Акт сдачи-приемки по завершении всех доработок.
- Не нанимать сотрудников Исполнителя в течение 12 (двенадцати) месяцев после завершения проекта. При нарушении — штраф в размере 12-кратной зарплаты специалиста за последний месяц работы.
6. Цена и порядок оплаты
- Стоимость услуг определяется индивидуально на основе сложности проекта, объема работ и сроков. Исполнитель предоставляет смету в течение 3-5 рабочих дней после согласования требований.
- Типовая схема: 50-70% авансовой оплаты при начале работ, 50-30% при сдаче готового продукта. Возможны другие варианты по согласованию.
- Авансовая часть оплачивается в рублях Российской Федерации до начала работ путем перечисления на расчетный счет или через онлайн-платеж.
- Финальный платеж осуществляется после получения готовой работы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета.
- Заказчик считается исполнившим обязательство с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
- Услуги не облагаются НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
- При просрочке окончательного платежа свыше 5 рабочих дней начисляются пени в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7. Гарантии и ответственность
- Исполнитель гарантирует, что разработанное ПО будет функционировать в соответствии с согласованным техническим заданием.
- В течение 10 календарных дней после получения готовой работы Заказчик вправе потребовать бесплатные доработки (до 3 раундов) в соответствии с требованиями ТЗ.
- После подписания Акта сдачи-приемки дополнительные доработки и техническая поддержка оплачиваются согласно тарифам, указанным в Договоре или предложенным Исполнителем.
- Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее исполнение, если это явилось следствием неполноты, неточности или несвоевременности информации, предоставленной Заказчиком.
- Исполнитель не несет ответственности за субъективную оценку функционала, если все требования ТЗ выполнены.
- Ответственность Исполнителя ограничивается суммой оплаченных услуг.
- Стороны освобождаются от ответственности при наступлении непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, санкции и т.д.). Сторона, столкнувшаяся с такими обстоятельствами, должна уведомить об этом в течение 3 дней с приложением подтверждающих документов.
8. Условия расторжения договора
- Договор может быть расторгнут по письменному соглашению обеих сторон в любой момент.
- При расторжении договора по инициативе Заказчика авансовая часть не возвращается. Любые выполненные работы остаются собственностью Исполнителя.
- При невыполнении Заказчиком своих обязательств (неоплата в течение 7 дней после выставления счета) Исполнитель вправе приостановить работы.
- При отсутствии оплаты в течение 30 дней Исполнитель вправе отказаться от выполнения договора без возврата авансовой оплаты.
9. Авторские права и интеллектуальная собственность
- До полной оплаты всех обязательств авторские права на разработанный код остаются за Исполнителем. После полной оплаты Заказчику передаются права на использование ПО согласно лицензии, определенной в ТЗ.
- По согласованию сторон Исполнитель может сохранить право на использование разработанного решения в коммерческих целях (например, как готовое решение для других клиентов), если это не противоречит требованиям ТЗ.
10. Порядок разрешения споров
- Споры разрешаются путем переговоров сторон и направления претензии. Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней.
- При невозможности урегулирования на досудебной стадии споры рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы.
11. Заключительные положения
- Договор регулируется законодательством Российской Федерации.
- Стороны вправе обмениваться документами электронным способом.
- При признании отдельного положения недействительным остальные положения остаются в силе.
12. Реквизиты и контактные данные Исполнителя
Индивидуальный предприниматель: РОМАШОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ
ИНН: 772352366043
Расчетный счет: 40802810500007760503
Банк: АО «ТБанк»
БИК: 044525974
Корр. счет: 30101810145250000974
Email: kirill@romashoff.com
Сайт: nortronix.ru
Оферта вступает в силу с момента публикации на сайте и действует до ее отзыва или замены новой версией.